Гражданское право

Договор № оказания услуг по разработке дизайн-проекта

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от « » 2018 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором,
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления,
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену,
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика,
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ,
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления,
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы,
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

Главная > Документ

Договор № _______
оказания услуг по разработке дизайн-проекта

г. _______ «____» ______________ 201_ г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП ______________ серия __ № _________ от 201_ г., выданного _____________________________ ______________________ с одной стороны, и ________________________________________ _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке дизайн-проекта интерьера (далее - Услуги) магазина ______________________, общей площадью ______ м 2 , расположенного по адресу ______________________________________________________ _______________________________________________________, в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Договору) являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____________ (________________________________ ______________________________ рублей 00 копеек), НДС - не облагается (основание: применение Исполнителем упрощенной системы налогообложения), и является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ (п.5.3. настоящего Договора), и оформляется дополнительным Соглашением к Договору.

2.2. Цена Договора указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем в разделе 11 Договора. В случае изменения расчетного счета, Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю в размере 50% от цены Договора, что составляет ___________ (______________________________________ ___________________ рублей 00 копеек) до начала оказания Исполнителем Услуг, на условиях, закрепленных в ст. 380 ГК РФ.

2.5. Оплата цены Договора, оставшейся после выплаты аванса, производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг) в течение 3 (трех) банковских дней.

2.6. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором в день поступления от Заказчика предоплаты, предусмотренной п. 2.4, при условии предоставления Заказчиком всей необходимой для работы исходной информации (согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ (план помещения, техническое задание).

3.2. Общий срок выполнения работ (услуг), предусмотренных настоящим договором, составляет ______ (____________________) рабочих дней с момента начала работы.

3.3. Общий срок выполнения работ может быть изменен в случае, если по инициативе Заказчика будет увеличен объем выполняемых работ (п.5.3. настоящего Договора). Изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным Соглашением к Договору.

3.4. Если по вине Заказчика происходит задержка выполнения работ, то общий срок выполнения работ увеличивается на продолжительность этой задержки.

3.5. Исполнитель вправе выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

3.6. По окончании выполнения работ, но не позднее истечения срока на выполнение работ, закрепленного в п. 3.2 настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки работ (услуг) в двух экземплярах с приложением экземпляра дизайн-проекта в электронной и печатной версиях.

3.7. В течение 5 дней после получения Акта сдачи-приемки (работ) услуг, Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.8. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

3.9. Работы по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки (работ) услуг.

Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

4. Срок действия, порядок изменения Договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу с момента его подписания Сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонним дополнительным Соглашением.

4.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Договора, если он не урегулирован Сторонами мирным путем, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим гражданские правоотношения.

4.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а другой - у Исполнителя.

5. Внесение поправок и исправлений в проект

5.1. С целью достижения наилучшего результата работ по настоящему Договору, Стороны договорились о возможности внесения поправок по инициативе Заказчика в создаваемый дизайн-проект. Стороны договорились различать существенные поправки (приводящие к изменению или дополнению исходных материалов технического задания и требующие переработки всего проекта), и несущественные поправки и дополнения (не влияющие на исходное техническое задание, вносятся с целью уточнения и улучшения разрабатываемого проекта). Поправки вносятся на этапе создания Исполнителем 3D-визуализации или иной продукции, позволяющей Заказчику оценить визуальный замысел Исполнителя.

5.2. В объем работ входят до 3 (трех) несущественных поправок, которые Заказчик может внести в создаваемый дизайн-проект.

5.3. Внесение существенных поправок в создаваемый проект, приводит к увеличению объема работ, а, следовательно, к увеличению сроков и стоимости работ. То же самое справедливо при внесении несущественных поправок в количестве, превышающем указанное в п. 5.2 настоящего Договора.

5.4. Увеличение объема работ, а также увеличение общего срока и стоимости работ - оформляется дополнительным Соглашением, заключаемым Сторонами.

6. Авторские и иные права в отношении результатов работ

6.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику исключительные авторские права на результаты работ, в том числе право на практическую реализацию дизайнерского проекта (согласно п. 10 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ).

6.2. Все эскизы, наброски, предварительные материалы и прочие наработки Исполнителя по настоящему договору являются его интеллектуальной собственностью.

6.3. Исполнитель сохраняет за собой право на имя в отношении результатов работ (согласно ст. 1265 ГК РФ).

6.4. Исполнитель имеет право на фото- и видеосъемку реализованного проекта без указания адреса и иных данных Заказчика.

7. Права и обязанности Сторон

привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц- соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией и т.п. Привлечение соисполнителей не влечет изменения Цены Договора и (или) объемов услуг по настоящему Договору. (согласно п. 1 ст. 706 ГК РФ),

досрочно завершить работу и передать Заказчику её результаты в случае, если работа выполнена качественно и надлежащим образом,

требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг, на условиях и в порядке, закрепленных настоящим Договором,

использовать результаты работ (планы, схемы, 3D-визуализации) при формировании собственного портфолио, а также публиковать эти материалы на своем сайте, тематических интернет- и печатных изданиях.

выполнить работу по разработке дизайн-проекта надлежащим образом, и передать Заказчику результаты работы в обозначенные настоящим Договором сроки,

при выполнении работы руководствоваться исключительно Техническим заданием (Приложение 1), составленным Заказчиком,

не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки работ,

в случае выявления обстоятельств, исключающих возможность дальнейшей реализации проекта на основе существующего Технического задания, незамедлительно уведомить об этом Заказчика,

информировать Заказчика (по его запросу) о степени готовности дизайн-проекта, а также знакомить Заказчика с промежуточными результатами.

Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.

Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.

В установленный настоящим Договором срок получить от Исполнителя результаты работ, и либо принять его, подписав акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) , либо отказать в приемке, и предоставить письменный мотивированный отказ.

передать Исполнителю до начала работ план преобразуемого помещения, либо предоставить Исполнителю доступ к помещению для производства всех необходимых замеров,

обеспечить Исполнителю доступ в преобразуемое помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором,

обеспечивать принятие решений в ходе обсуждения или корректировки наработок Исполнителя в течение 2 (двух) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения,

предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии и назначить на время отсутствия лицо, уполномоченное представлять интересы Заказчика по настоящему договору.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 3.2.), Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки

8.2. За нарушение сроков оплаты (п. 2.5.), Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора (ст. 330 ГК РФ).

8.3. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, кроме случаев, если невыполнение обязательств вызвано форс-мажорными обстоятельствами, в соответствии с действующим законодательством (гл. 25 ГК РФ).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.Порядок расторжения Договора и

порядок урегулирования споров

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в судебном порядке, в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок
не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем оказанных услуг.

10.5. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны принимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.6. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

10.7. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, Стороны согласились передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя (согласно ст. 37 АПК РФ).

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п.1.3 данного договора.

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст.762 ГК РФ.

2.1.4. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: общую стоимость, архитектурно-планировочные решения объекта,

2.3.5. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора.

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии (замечаний) относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

2.3.7. Согласовывать готовую проектную и техническую документацию с Заказчиком.

2.3.8. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи не позднее рабочих дней до даты прекращения Договора.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Работ, выполняемых по данному договору, утверждена сторонами на условия взаимной договоренности (является договорной) и составляет рублей, в том числе НДС (18%) рублей.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного последним счета на оплату следующим образом:

3.2.1. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика авансовым платежом в течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2.2. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: .

3.2.3. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: .

3.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по договору, в размере, указанном в Приложении №2 к данному договору, и составляющем рублей, в том числе НДС (18%) рублей, производится Заказчиком в течение банковских дней после представления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.1.4 данного договора и подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по договору.

3.3. Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору. Суммы данных платежей ориентировочно указаны в Приложениях №1, №2 к данному договору.

3.4. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, стороны на условиях взаимной договоренности определяют стоимость и порядок их выполнения, что отражают в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата поступления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Общий срок выполнения работ по договору определен сторонами и составляет – календарных месяцев с даты начала выполнения работ, указанной в п.1.6 данного договора. Согласованная проектная и техническая документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договора срока по Акту сдачи-приемки документации (Акту сдачи-приемки выполненных работ), подписываемому Сторонами.

4.2. Подрядчик считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки (утверждения) Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Заказчик не позднее рабочих дней со дня получения документации, указанной в п.1.4 данного договора, подписывает Акт сдачи-приемки работ по договору или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать рабочих дней.

4.6. С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл. 69-70 ГК РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только на основе взаимного соглашения Сторон, все изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:

  • задержки Подрядчиком начала работ более чем на дней по причинам, не зависящим от Заказчика,
  • нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации) более чем на дней,
  • задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более дней по причинам, не зависящим от Заказчика,
  • аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.

7.6. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации (приостановки) работы в пятидневный срок с момента их приостановления.

7.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.

7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Панель ручного поиска договоров

предоставить возражения по существу. 2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора: _________________ в следующие сроки: ____________. 2.1.5. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. 2.1.6.

Не передавать подготовленную Исполнителем проектно-сметную документацию третьим лицам, за исключением лиц и/или организаций, привлекаемых Заказчиком для строительства объекта по подготовленной Исполнителем проектно-сметной документации.

Договор на выполнение проектных работ

  1. Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика,
  2. Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления,
  3. В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы,
  4. Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ,
  5. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.
  6. Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену,

Договор на разработку дизайн-проекта интерьера помещений

1.3. Работы, не учтенные в Приложениях №1, №2 при возникновении необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений. 2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ на следующий рабочий день после даты оплаты денежной суммы согласно п.3.4.1 настоящего договора.

2.2. Срок выполнения дизайн-проекта: рабочих дней. 2.3. Документация к каждой из оказываемых услуг письменно согласовывается с заказчиком.

Договор на оказание услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта

требовать у Заказчика дополнения и уточнения исходных данных, 4.3.

производить копирование документов Заказчика при соблюдении условий конфиденциальности, установленных в пунктах 27 — 29 настоящего договора, 4.4.

в случае необходимости привлекать на договорной основе при разработке бизнес-плана инвестиционного проекта специалистов иного профиля для разрешения отдельных вопросов, требующих специальных знаний,

Договор № оказания услуг по разработке дизайн-проекта

Изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным Соглашением к Договору.

3.4 . Если по вине Заказчика происходит задержка выполнения работ, то общий срок выполнения работ увеличивается на продолжительность этой задержки. 3.5. Исполнитель вправе выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

3.7 . В течение 5 дней после получения Акта сдачи-приемки (работ) услуг, Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

Договор на дизайн

Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать Заказчику услуги, связанные с сопровождением разработанного дизайн-проекта и проведением авторского надзора. 2.7. Под сопровождением проекта стороны понимают: непосредственные консультации в торговых точках поставщиков и рекомендации по подбору мебели, элементов декора, оборудования, отделочных материалов и решение вопросов, связанных с непосредственным их приобретением.

Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения

4.2. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются из материалов Исполнителя.

4.3. Риск случайной гибели или порчи результата работ с момента подписания акта приемки-передачи работ несет принявшая Сторона. 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ 5.1. Стоимость услуг Исполнителя по разработке дизайн-проекта интерьера Помещения Заказчика определена в размере рублей (Приложении №3) и является ценой Договора.


Смотрите видео: Гражданское право. Лекция 22. Договор подряда (September 2020).