Гражданское право

Договор на продажи шин и дисков

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять по заявкам (заказам) Покупателя автомобильные шины (далее именуемые «Товар») в соответствии с согласованным перечнем (Приложение №1).

1.2. Поставщик обязуется при заключении Договора предоставить Покупателю действующий прайс-лист на Товар, с указанием наименования Товара, его характеристик (производитель, марка, качество и пр.) и цены Товара.

1.3. В период действия настоящего договора Поставщик не вправе вносить изменения в прайс-лист в части цены Товара.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование Товара, цена единицы, количество Товара и общая сумма Договора, требования к качеству и комплектности Товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в утвержденном Сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). Заказ оформляется не менее чем на единицы товара. Заказ подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями. При необходимости Стороны вправе в заказе согласовать также иные условия.

2.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, технических регламентов РФ и подтверждаться сертификатами или другими документами, определяющими качество Товара.

2.3. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждены постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждены Постановлением Госарбитража СССР ОТ 25.04.1966 г. № П-7).

2.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к нему документы (товарные накладные, счет-фактура, акт приема-передачи, копии сертификатов или иных документов, определяющих качество Товара).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставки Товара в течение рабочих дней с даты согласования заказа, если иные сроки, не установлены сторонами договора в заказе на поставку. Датой поставки Товара является дата доставки Товара Покупателю.

3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества.

3.1.4. Осуществлять доставку Товара в адрес Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечивать приемку Товара.

3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.3. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае, если 1/4 Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае изменения Поставщиком цен на Товар.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика. Срок оплаты банковских дней с даты поставки Товара.

4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по соответствующему заказу, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » 2018 года. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

Договор подряда процедура оформления

Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять по заявкам (заказам) Покупателя автомобильные шины (далее именуемые «Товар») в соответствии с согласованным перечнем (Приложение №1). 1.2. Поставщик обязуется при заключении Договора предоставить Покупателю действующий прайс-лист на Товар, с указанием наименования Товара, его характеристик (производитель, марка, качество и пр.) и цены Товара. 1.3. В период действия настоящего договора Поставщик не вправе вносить изменения в прайс-лист в части цены Товара. 2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА 2.1.

Договор купли продажи автомобильных шин

Поставщик обязуется передать Товар Покупателю согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждены постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждены Постановлением Госарбитража СССР ОТ 25.04.1966 г.

П-7). 2.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к нему документы (товарные накладные, счет-фактура, акт приема-передачи, копии сертификатов или иных документов, определяющих качество Товара). 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязан: 3.1.1.

Осуществлять поставки Товара в течение рабочих дней с даты согласования заказа, если иные сроки, не установлены сторонами договора в заказе на поставку.

Договор на продажи шин и дисков

Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае изменения Поставщиком цен на Товар. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика.

В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР 6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа.


7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем переговоров. 7.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде .
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «»2016 года.
Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае изменения Поставщиком цен на Товар. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счета Поставщика.
Срок оплаты банковских дней с даты поставки Товара. 4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по соответствующему заказу, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.

Договор на покупку автошин образец

Датой поставки Товара является дата доставки Товара Покупателю. 3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара. 3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества. 3.1.4. Осуществлять доставку Товара в адрес Покупателя.
Стоимость доставки включена в стоимость Товара. 3.2. Покупатель обязан: 3.2.1. Обеспечивать приемку Товара. 3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре. 3.3. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае, если 1/4 Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки.
Поставщик обязуется передать Товар Покупателю согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждены постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждены Постановлением Госарбитража СССР ОТ 25.04.1966 г. № П-7). 2.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю относящиеся к нему документы (товарные накладные, счет-фактура, акт приема-передачи, копии сертификатов или иных документов, определяющих качество Товара).


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязан: 3.1.1. Осуществлять поставки Товара в течение рабочих дней с даты согласования заказа, если иные сроки, не установлены сторонами договора в заказе на поставку.

Договор купли-продажи автомобильных шин образец

Для кого-то продажа шин – это несерьезная процедура, которая не станет требовать особого подхода, соблюдения различных деталей и аспектов. Здесь дела обстоят иначе, изучая внимательно договор, можно понять суть его в том, что одна сторона обязуется передать другой стороне товар. Продавец – это физическое или юридическое лицо, одним словом в качестве продавца может выступать и организация, и индивидуальный предприниматель.

Документ считается завершенным, грамотно оформленным с момента, когда осуществлена оплата товара. В качестве подтверждения выступает товарный чек или иной документ. Договор можно заключить, как в устной, так и в письменной форме, здесь все зависит от пожеланий сторон.

Датой поставки Товара является дата доставки Товара Покупателю. 3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара. 3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества. 3.1.4. Осуществлять доставку Товара в адрес Покупателя.
Стоимость доставки включена в стоимость Товара. 3.2. Покупатель обязан: 3.2.1. Обеспечивать приемку Товара. 3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.
3.3. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае, если 1/4 Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем переговоров. 7.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде . 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «»2018 года.

О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение. 4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

4.4. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является сертификат о форс-мажоре (обстоятельствах непреодолимой силы), выданный Торгово-промышленной палатой. 4.5.

Образец типового договора купли-продажи автошин

Если не возникает никаких факторов, запрещенных законом, то договор будет считаться заключенным с того момента, когда продавец выдает покупателю кассовый или товарный чек. Но если у покупателя нет тех или иных документов, то это не является поводом для лишения его возможности, в случае необходимости ссылаться на свидетельские показания.

Это и приводит к тому, что документ можно оформлять в устной форме, здесь нет особых ограничений. Покупатель в свою очередь предоставляет покупателю важную информацию о товаре.

Сюда относятся такие сведения, как:

  • наименование технического регламента,
  • основные потребительские свойства товара,
  • место изготовления товара, его цена,
  • срок службы, годность, гарантийный срок,
  • необходимо указать адрес, полное фирменное наименование изготовителя.

Важно отметить, что каждый из перечисленных пунктов, которые встречаются в подобных договорах, играют важнейшую роль. Таким образом, следует внимательно ознакомиться с ними, вникнуть и понять смысл, чтобы избежать лишних проблем в дальнейшем.

Если что-то становится непонятным, то всегда можно обратиться к юристам, они проконсультируют по любому интересующему вопросу, давая развернутые ответы. Так стороны смогут защитить себя от мошеннических действий.

Обязанности покупателя по договору купли-продажи автошин

Покупатель должен осуществить оплату за приобретенный товар в полном размере, причем по той цене, которая и была объявлена продавцом. Если договор предусматривает предварительную оплату товара, и это не было сделано в указанный срок, то такое действие можно считать отказом покупателя от исполнения данного договора.

Покупатель в свою очередь может осуществить оплату товара в любое время, естественно в пределах того периода, который будет указан в договоре.

Часто на практике приходится сталкиваться с иной ситуацией, поэтому желательно прописать все необходимые пункты в договоре. Таким образом, если продавец так и не получил своих денег, то он имеет право обратиться за помощью в суд.

Обязанности продавца по договору купли-продажи автошин

Продавец обязан передать определенный товар покупателю:

  • причем это должно происходить в определенном месте, со всеми необходимыми документами,
  • в согласованном количестве и ассортименте, в надлежащей и соответствующей упаковке,
  • установленного качества.

Как выглядит договор купли-продажи погрузчика?

Как выглядит упрощенный договор купли-продажи автомобиля, смотрите тут.

Если покупатель заметил, что товар не соответствует вовсе тому качеству, о котором было ранее сказано, то он имеет право отказаться от товара и расторгнуть договор.

Продавец должен предъявить покупателю необходимую информацию о товаре. Кроме этого, сюда относится и информация, которая и касается специальных правил использования товара, его хранения.

Как уже было сказано, обычно такой договор составляется строго в устной форме. Но если одна из сторон желает заверить его у нотариуса, то здесь не возникает никаких ограничений, сделать это проще простого. Что касается наиболее распространенного способа розничной торговли, то это через прилавок.

Это устная форма данного договора, т.е. типичная и распространенная сделка, где момент ее совершения и исполнения станут совпадать. Теперь необходимо детально изучить договор, ознакомиться со всеми его пунктами, чтобы понять какие права присуще каждой из сторон.

Следует понимать, в каких конкретных случаях есть возможность расторгнуть договор, в каких случаях делать это запрещено. Только так договор может быть оформлен правильным образом, а сделка считаться завершенной, соответственно она станет иметь юридическую силу.


Смотрите видео: интернет-магазин по продаже автомобильных шин, дисков (October 2019).